КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. ЗАМЕНА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. ЗАМЕНА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
20.07.2017
Извещение о проведении процедуры №0115200001117001667
Капитальный ремонт системы отопления, установка узла учёта и системы автоматической регулировки потребления тепловой энергии.
Начальная цена 2 457 777,00 рублей
Данные о процедуре
Название процедуры:
Капитальный ремонт системы отопления, установка узла учёта и системы автоматической регулировки потребления тепловой энергии.
Реестровый номер процедуры:
0115200001117001667
Форма торгов:
Открытый аукцион в электронной форме
Статус процедуры:
Прием заявок на участие
Наименование электронной торговой площадки:
АО “Единая электронная торговая площадка”
Адрес электронной площадки в сети Интернет:
Организатор процедуры:
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ТАРИФАМ
Местонахождения, адрес электронной почты, номера контактных телефонов организатора:
428032, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, ПЛ РЕСПУБЛИКИ, 2, , tender6@cap.ru, 7-8352-642197
Дата публикации:
06-06-2017 14:41:36 [UTC +3 Москва, Волгоград]
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие:
19-06-2017 08:00:00 [UTC +3 Москва, Волгоград]
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие:
23-06-2017 23:59:00 [UTC +3 Москва, Волгоград]
Дата проведения торгов:
26-06-2017 09:23:00 [UTC +3 Москва, Волгоград]
Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным пунктами 1-3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Данные о заказчиках, с которыми заключается контракт
Показать другие процедуры данного заказчика
Наименование компании-заказчика:
БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК" МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Место поставки товаров / оказания услуг:
Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, 428015, Чувашская Республика, город Чебоксары, Московский проспект, д. 29, корпус 1. Сроки выполнения работ: срок выполнения работ в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта
Данные о лоте № 1
Начальная цена контракта:
2 457 777,00
Валюта контракта:
Российский рубль
Размер обеспечения заявки:
24 577,77
Требования обеспечения исполнения контракта:
установлено
Банковская гарантия
на обеспечение
Предмет контракта:
Закупочная документация
Извещение о внесении изменений
Протокол № 2
подведения итогов электронного аукциона среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключить контракт на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления, установка узла учёта и системы автоматической регулировки потребления тепловой энергии
Дата протокола: 28 июня 2017 г.
Место составления протокола: г. Чебоксары, пл. Республики, д. 2, 2 этаж, каб. № 219.
Уполномоченный орган: Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам.
Наименование заказчика: Бюджетное научное учреждение Чувашской Республики «Чувашский государственный институт гуманитарных наук» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.
1. Извещение о проведении электронного аукциона размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 06.06.2017 г. Реестровый номер аукциона 0115200001117001667.
2. Идентификационный код закупки: 172212900925021300100100110114322870.
3. Наименование объекта закупки: капитальный ремонт системы отопления, установка узла учёта и системы автоматической регулировки потребления тепловой энергии.
4. Начальная (максимальная) цена контракта: 2 457 777 (два миллиона четыреста пятьдесят семь тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек.
5. Состав аукционной комиссии: состав комиссии утвержден приказом Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам. В состав аукционной комиссии входят 5 членов. Заседание проводится в присутствии 4 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
6. Результат рассмотрения вторых частей заявок:
На процедуру рассмотрения вторых частей заявок оператором электронной площадки www.roseltorg.ru в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ предоставлены вторые части заявок на участие в электронном аукционе , проводимом на электронной площадке www.roseltorg.ru, следующих участников аукциона:
|
№ п/п |
Сведения об участнике аукциона |
Дата и время подачи предложения [GMT +3 Москва, Волгоград] |
Предложение о цене контракта, рублей |
Порядковый номер заявки |
|
1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Эверест" |
26.06.2017 12:02 |
1 904 776,96 |
Заявка № 8 |
|
2 |
Общество с ограниченной ответственностью "Евро Технологии" |
26.06.2017 12:00 |
1 917 065,85 |
Заявка № 9 |
|
3 |
Индивидуальный предприниматель Салмин Сергей Владимирович |
26.06.2017 10:45 |
2 187 421,42 |
Заявка № 11 |
|
4 |
Общество с ограниченной ответственностью СК "Тепло в доме" |
26.06.2017 10:07 |
2 285 732,54 |
Заявка № 7 |
7. Сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые ранжированы в соответствии с ч.18 ст.68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.
7.1. В соответствии с частью 3 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ аукционная комиссия, рассмотрев вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных оператором электронной площадки www.roseltorg.ru в соответствии с частью 19 статьи 68 вышеуказанного Федерального закона, приняла следующие решения:
|
№ п/п |
Порядковый номер заявки |
Сведения об участнике аукциона |
Предложение о цене контракта, рублей |
Решение о соответствии или несоответствии требованиям документации об электронном аукционе |
|
1 |
Заявка № 8 |
Общество с ограниченной ответственностью "Эверест" |
1 904 776,96 |
соответствует требованиям |
|
2 |
Заявка № 9 |
Общество с ограниченной ответственностью "Евро Технологии" |
1 917 065,85 |
соответствует требованиям |
|
3 |
Заявка № 11 |
Индивидуальный предприниматель Салмин Сергей Владимирович |
2 187 421,42 |
соответствует требованиям |
|
4 |
Заявка № 7 |
Общество с ограниченной ответственностью СК "Тепло в доме" |
2 285 732,54 |
соответствует требованиям |
7.2. Решение о соответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе:
|
Порядковый номер заявки |
Сведения об участнике аукциона |
«За» принятие решения |
«Против» принятия решения |
|
Заявка № 8 |
Общество с ограниченной ответственностью "Эверест" |
4 |
0 |
|
Заявка № 9 |
Общество с ограниченной ответственностью "Евро Технологии" |
4 |
0 |
|
Заявка № 11 |
Индивидуальный предприниматель Салмин Сергей Владимирович |
4 |
0 |
|
Заявка № 7 |
Общество с ограниченной ответственностью СК "Тепло в доме" |
4 |
0 |
7.3. Решение о не соответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе:
|
Порядковый номер заявки |
«За» принятие решения |
«Против» принятия решения |
Обоснование решения о несоответствии заявки требованиям документации об электронном аукционе |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
- |
- |
- |
- |
7.4. По итогам рассмотрения вторых частей заявок путем голосования членами аукционной комиссии приняты следующие решения:
Общество с ограниченной ответственностью "Эверест"
|
Член комиссии, ФИО |
Соответствует требованиям документации об аукционе в электронной форме |
Не соответствует требованиям документации об аукционе в электронной форме |
|
Елисеева Алина Юрьевна |
соответствует |
|
|
Бакин Николай Иванович |
соответствует |
|
|
Григорьева Наталия Владимировна |
соответствует |
|
|
Афанасьева Надежда Анатольевна |
соответствует |
|
Общество с ограниченной ответственностью "Евро Технологии"
|
Член комиссии, ФИО |
Соответствует требованиям документации об аукционе в электронной форме |
Не соответствует требованиям документации об аукционе в электронной форме |
|
Елисеева Алина Юрьевна |
соответствует |
|
|
Бакин Николай Иванович |
соответствует |
|
|
Григорьева Наталия Владимировна |
соответствует |
|
|
Афанасьева Надежда Анатольевна |
соответствует |
|
Индивидуальный предприниматель Салмин Сергей Владимирович
|
Член комиссии, ФИО |
Соответствует требованиям документации об аукционе в электронной форме |
Не соответствует требованиям документации об аукционе в электронной форме |
|
Елисеева Алина Юрьевна |
соответствует |
|
|
Бакин Николай Иванович |
соответствует |
|
|
Григорьева Наталия Владимировна |
соответствует |
|
|
Афанасьева Надежда Анатольевна |
соответствует |
|
Общество с ограниченной ответственностью СК "Тепло в доме"
|
Член комиссии, ФИО |
Соответствует требованиям документации об аукционе в электронной форме |
Не соответствует требованиям документации об аукционе в электронной форме |
|
Елисеева Алина Юрьевна |
соответствует |
|
|
Бакин Николай Иванович |
соответствует |
|
|
Григорьева Наталия Владимировна |
соответствует |
|
|
Афанасьева Надежда Анатольевна |
соответствует |
|
8. Итоги аукциона: В соответствии с ч. 10 ст. 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ победителем электронного аукциона признается участник, предложивший наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об электронном аукционе (заявка № 8) – Общество с ограниченной ответственностью "Эверест" (ИНН 1216022665). Контракт должен быть заключен в соответствии с ч.9, ч.10 ст.70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Настоящий протокол подлежит размещению на электронной площадке www.roseltorg.ru и в единой информационной системе.
9. Подписи:
|
Председатель комиссии: |
|
|
|
_____________________________ (подпись) |
А.Ю. Елисеева
|
|
|
Заместитель председателя комиссии: |
|
|
|
_____________________________ (подпись) |
Н.Н. Бакин
|
|
|
Член комиссии: |
|
|
|
_____________________________ (подпись) |
Н.В. Григорьева |
|
|
Секретарь комиссии: |
|
|
|
|
________________________________ (подпись) |
Н.А. Афанасьева |
Заказчик:
Директор бюджетного научного учреждения
Чувашской Республики «Чувашский
государственный институт гуманитарных наук»
Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики ________________ П.С. Краснов
Уполномоченный орган:
Заместитель руководителя Государственной службы
Чувашской Республики по конкурентной
политике и тарифам ________________ А.Ю. Елисеева
Извещение о внесении изменений
в документацию об электронном аукционе среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключить контракт на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления, установка узла учёта и системы автоматической регулировки потребления тепловой энергии
Внесены следующие изменения в документацию об электронном аукционе среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключить контракт на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления, установка узла учёта и системы автоматической регулировки потребления тепловой энергии (извещение № 0115200001117001667):
1) установлены новые даты:
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе – 19.06.2017 г. 8 час. 00 мин;
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участие в электронном аукционе – 23.06.2017 г.;
Дата проведения электронного аукциона – 26.06.2017 г.
Даты начала и окончания срока предоставления разъяснений: Дата начала: с момента опубликования
Дата окончания: 17.06.2017 г.
2) раздел 1 «Техническое задание» Технической части документации об электронной аукционе изложен в новой редакции:
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления, установка узла учёта и системы автоматической регулировки потребления тепловой энергии
1. Наименование объекта закупки: капитальный ремонт системы отопления, установка узла учета и системы автоматической регулировки потребления тепловой энергии в административном здании бюджетного научного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный институт гуманитарных наук» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
2. Описание объекта закупки:
- 2.1. Место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта): 428015, Чувашская Республика, город Чебоксары, Московский проспект, д., 29, корпус 1.
Сроки завершения работы либо услуг): сроки выполнения капитального ремонта в течение 30 календарных дней с момента заключения Контракта.
- 2.2.Требования к гарантийному сроку на товары:
Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполнения ремонта должен составлять 5 лет и начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
- 2.3.Виды работ и наименования, характеристики, количество поставляемых материалов.
|
№ пп |
Наименование |
Ед. изм. |
Кол. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Капитальный ремонт системы отопления |
||||
|
Нижняя разводка системы отопления |
||||
|
1 |
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм |
100 м трубопровода |
2,38 |
|
|
2 |
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм |
100 м трубопровода |
0,08 |
|
|
3 |
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм |
100 м трубопровода |
0,05 |
|
|
4 |
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм |
100 м трубопровода |
0,4 |
|
|
5 |
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм |
шт. |
34 |
|
|
6 |
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм |
шт. |
34 |
|
|
7 |
Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), диаметром 20 мм |
шт. |
17 |
|
|
8 |
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм |
100 м трубопровода |
0,3 |
|
|
9 |
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм |
100 м трубопровода |
0,45 |
|
|
10 |
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм |
100 м трубопровода |
0,7 |
|
|
11 |
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм |
100 м трубопровода |
0,48 |
|
|
12 |
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм |
100 м трубопровода |
0,08 |
|
|
13 |
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм |
1 шт. |
4 |
|
|
14 |
Краны шаровые под приварку для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 270 мм, условным диаметром 50 мм |
шт. |
4 |
|
|
15 |
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |
100 м2 окрашиваемой поверхности |
0,39 |
|
|
16 |
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой |
100 м2 окрашиваемой поверхности |
0,39 |
|
|
17 |
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена: трубками |
10 м трубопровода |
5,2 |
|
|
18 |
Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщиной 19 мм диаметром 57 мм |
м |
8,8 |
|
|
19 |
Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщиной 19 мм диаметром 76 мм |
м |
8,8 |
|
|
20 |
Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщиной 19 мм диаметром 89 мм |
м |
39,6 |
|
|
21 |
Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо |
100 м2 поверхности покрытия изоляции |
0,25 |
|
|
22 |
Ткань стеклянная конструкционная марки Э3-200 П |
1000 м2 |
0,0288 |
|
|
23 |
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |
100 м трубопровода |
2,38 |
|
|
24 |
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм |
100 м трубопровода |
0,08 |
|
|
25 |
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич |
100 отверстий |
0,15 |
|
|
26 |
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 40 мм (глубина 3 м) |
100 отверстий |
0,01 |
|
|
27 |
На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-04 |
100 отверстий |
2,8 |
|
|
28 |
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 60 мм (глубина 3 м) |
100 отверстий |
0,01 |
|
|
29 |
На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-08 |
100 отверстий |
2,8 |
|
|
Система отопления: цоколь, 1, 2, 3 этаж |
||||
|
30 |
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм |
100 м трубопровода |
6,79 |
|
|
31 |
Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг |
100 шт. |
0,98 |
|
|
32 |
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм |
100 м трубопровода |
0,49 |
|
|
33 |
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм |
100 м трубопровода |
6,3 |
|
|
34 |
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |
100 м2 окрашиваемой поверхности |
0,638 |
|
|
35 |
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой |
100 м2 окрашиваемой поверхности |
0,638 |
|
|
36 |
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |
100 м трубопровода |
6,79 |
|
|
37 |
Установка радиаторов: стальных |
100 кВт радиаторов и конвекторов |
1,79 |
|
|
38 |
Радиаторы биметаллические, количество секций 6, мощность 990 Вт |
шт. |
22 |
|
|
39 |
Радиаторы биметаллические, количество секций 10, мощность 1650 Вт |
шт. |
22 |
|
|
40 |
Радиаторы биметаллические, количество секций 1, мощность 165 Вт (12 секций) |
шт. |
288 |
|
|
41 |
Радиаторы биметаллические, количество секций 1, мощность 165 Вт (14 секций) |
шт. |
308 |
|
|
42 |
Радиаторы биметаллические, количество секций 1, мощность 165 Вт (16 секций) |
шт. |
32 |
|
|
43 |
Радиаторы биметаллические, количество секций 1, мощность 165 Вт (18 секций) |
шт. |
90 |
|
|
44 |
Радиаторы биметаллические, количество секций 1, мощность 136 Вт (18 секций) |
шт. |
18 |
|
|
45 |
Универсальный комплект для подключения Ду 3/4" |
шт. |
98 |
|
|
46 |
Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг |
1 шт. |
196 |
|
|
47 |
Комплект термостатический Ду20 пряморегулирующий и запорный клапаны R470FX064 |
шт. |
98 |
|
|
48 |
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич |
100 отверстий |
0,07 |
|
|
49 |
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных |
100 отверстий |
0,07 |
|
|
50 |
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 |
100 отверстий |
1,4 |
|
|
51 |
Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 |
1 м3 заделки |
0,28 |
|
|
Установка узла учета тепловой энергии |
||||
|
Сантехнические работы |
||||
|
1 |
Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32 мм |
1 шт. |
2 |
|
|
2 |
Преобразователь расхода РС32-15 кл.А |
шт. |
2 |
|
|
3 |
Модуль присоединительный МП-РС 65/32/65 |
шт. |
2 |
|
|
4 |
Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа |
100 шт. |
0,08 |
|
|
5 |
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм (на слив с ТУ) |
шт. |
2 |
|
|
6 |
Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг |
1 шт. |
6 |
|
|
7 |
Комплект термопреобразователей КТСП-Н с гильзами |
шт. |
1 |
|
|
8 |
Датчик давления |
шт. |
2 |
|
|
9 |
Термоманометр для неагрессивных сред (класс точности 2,5) типа ТМТБ от 0 до +150 град С, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с запорным клапаном |
компл. |
2 |
|
|
10 |
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм |
1 шт. |
4 |
|
|
11 |
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм |
шт. |
8 |
|
|
12 |
Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.065.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), длиной 200 мм, условным диаметром 65 мм |
шт. |
4 |
|
|
13 |
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм |
100 м трубопровода |
0,03 |
|
|
14 |
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм |
100 м трубопровода |
0,03 |
|
|
15 |
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |
100 м2 окрашиваемой поверхности |
0,01 |
|
|
16 |
Окраска металлических огрунтованных поверхностей |
100 м2 окрашиваемой поверхности |
0,01 |
|
|
17 |
Теплоизоляционное покрытие s=1,0мм расход 1,0 л/м2 |
л |
1 |
|
|
Электромонтажные работы |
||||
|
18 |
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |
1 шт. |
1 |
|
|
19 |
Щиты с монтажной панелью ЩМП |
шт. |
1 |
|
|
20 |
Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг |
1 шт. |
5 |
|
|
21 |
Вычислитель ТВ7-04.1 |
шт. |
1 |
|
|
22 |
Устройство передачи данных |
компл. |
1 |
|
|
23 |
Блок питания МП36С2.24.030D3 |
шт |
1 |
|
|
24 |
Блок питания к РС (входит в стоимость расходомеров) |
шт. |
2 |
|
|
25 |
Прибор или аппарат |
1 шт. |
2 |
|
|
26 |
Выключатели автоматические 1Р 6А |
шт. |
2 |
|
|
27 |
Розетка двухместная: трехполюсная |
100 шт. |
0,01 |
|
|
28 |
Розетка двухгнездная трехполюсная 220В |
шт. |
1 |
|
|
29 |
Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2 |
100 м трубок |
1 |
|
|
30 |
Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ, с зондом, диаметром 16 мм |
10 м |
10 |
|
|
31 |
Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВС 3х0,75 мм2 |
1000 м |
0,04 |
|
|
32 |
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КСВЭВГл, с числом жил - 4 и сечением 0,35 мм2 |
1000 м |
0,06 |
|
|
33 |
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |
100 м |
0,04 |
|
|
34 |
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1 мм2 |
1000 м |
0,001 |
|
|
35 |
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2 |
1000 м |
0,003 |
|
|
36 |
Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 |
1 система |
1 |
|
|
Установка системы автоматического регулирования потребления тепловой энергии |
||||
|
Сантехнические работы |
||||
|
1 |
Демонтаж элеваторных узлов номер: 3-5 |
100 шт. |
0,01 |
|
|
2 |
Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа |
100 шт. |
0,25 |
|
|
3 |
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм (для спуска воздуха с грязевика) |
шт. |
2 |
|
|
4 |
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм (для слива грязи с грязевика) |
шт. |
2 |
|
|
5 |
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм (под датчик сухого хода) |
шт. |
1 |
|
|
6 |
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм (на слив ТУ) |
шт. |
2 |
|
|
7 |
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм (на слив ТУ) |
шт. |
2 |
|
|
8 |
Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм |
шт. |
4 |
|
|
9 |
Установка манометров: с трехходовым краном |
1 компл. |
5 |
|
|
10 |
Установка термометров в оправе прямых и угловых |
1 компл. |
4 |
|
|
11 |
Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг |
1 шт. |
4 |
|
|
12 |
Датчик-реле давления |
шт. |
1 |
|
|
13 |
Датчик температуры погружной, 100 мм (нержавеющая сталь) |
шт. |
2 |
|
|
14 |
Гильза для датчика100 мм (нержавеющая сталь) |
шт. |
2 |
|
|
15 |
Предохранительный клапан, Ду 25 |
шт. |
1 |
|
|
16 |
Установка фильтров диаметром : 65 мм |
10 фильтров |
0,2 |
|
|
17 |
Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: 65 мм |
1 шт. |
2 |
|
|
18 |
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм |
1 шт. |
9 |
|
|
19 |
Клапаны обратные подъемные фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм |
шт. |
2 |
|
|
20 |
Краны шаровые для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм |
шт. |
6 |
|
|
21 |
Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 10 кг |
1 шт. |
1 |
|
|
22 |
Клапан 2-хходовой Ду 25 ВКСР |
шт. |
1 |
|
|
23 |
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм |
шт. |
2 |
|
|
24 |
Установка насосов циркуляционных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т |
1 насос |
1 |
|
|
25 |
Насосы циркуляционные для отопления с производительностью 16 м3/час (1-рабочий, 2-резервный на складе) |
шт. |
2 |
|
|
26 |
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм |
100 м трубопровода |
0,11 |
|
|
27 |
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм |
100 м трубопровода |
0,01 |
|
|
28 |
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм |
100 м трубопровода |
0,01 |
|
|
29 |
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм |
100 м трубопровода |
0,11 |
|
|
30 |
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |
100 м трубопровода |
0,02 |
|
|
31 |
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена: трубками |
10 м трубопровода |
1,1 |
|
|
32 |
Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщиной 19 мм диаметром 76 мм |
м |
12,1 |
|
|
33 |
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |
100 м2 окрашиваемой поверхности |
0,03 |
|
|
34 |
Окраска металлических огрунтованных поверхностей |
100 м2 окрашиваемой поверхности |
0,03 |
|
|
35 |
Теплоизоляционное покрытие s=1,0мм расход 1,0 л/м2 |
л |
3 |
|
|
36 |
Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т |
1 т конструкций |
0,0273 |
|
|
37 |
Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 45х45 мм |
т |
0,0273 |
|
|
Электромонтажные работы |
||||
|
38 |
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм |
1 шт. |
1 |
|
|
39 |
Щит пускозащитной аппаратуры ПЗАн-1 и А |
шт |
1 |
|
|
40 |
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см |
100 шт. |
0,01 |
|
|
41 |
Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |
100 м |
0,03 |
|
|
42 |
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,5 мм |
м |
3 |
|
|
43 |
Прибор или аппарат |
1 шт. |
3 |
|
|
44 |
Электронный регулятор |
шт. |
1 |
|
|
45 |
Ключ приложения А230 для контроллера |
шт. |
1 |
|
|
46 |
Клеммная панель для |
шт. |
1 |
|
|
47 |
Датчик температуры наружного воздуха |
шт. |
1 |
|
|
48 |
Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 16 мм2 |
100 м трубок |
1,6 |
|
|
49 |
Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55), с зондом, диаметром 16 мм |
10 м |
16 |
|
|
50 |
Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВС 3х2,5 мм2 |
1000 м |
0,06 |
|
|
51 |
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КСВЭВГл, с числом жил - 4 и сечением 0,35 мм2 |
1000 м |
0,1 |
|
|
52 |
Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 |
1 система |
1 |
|
Все работы выполняются из материалов Подрядчика.
Ввиду того, что технические регламенты, стандарты и иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании не могут в полной мере охватить все необходимые Заказчику функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки, в том числе товара, используемого при выполнении работ и оказании услуг, техническое задание содержит иные показатели, требования, условные обозначения и терминологию.
Требования к материалам, используемые при выполнении работ:
|
№ п/п |
Наименование материала |
Технические характеристики материала |
|
1. |
Узлы укрупненные монтажные |
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15, 20, 25, 32, 40 мм Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия». |
|
2. |
Трубопроводы |
Трубопроводы из стальных электросварных труб, наружный диаметр не менее 57 мм, толщина стенки не менее 3,5 мм Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные». |
|
3. |
Трубопроводы |
Трубопроводы из стальных электросварных труб для, наружный диаметр не менее 76 мм, толщина стенки не менее 3,5 мм Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные». |
|
4. |
Манометр |
Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением с трехходовым краном 11П18пк Ру16 с трубкой сифоном. Устойчивость к климатическим воздействиям исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 Степень защиты приборов IP40 Масса не более 0,5 кг |
|
5. |
Кран шаровой муфтовый |
Давление номинальное PN - 16 МПа (кг/см2). Присоединение к трубопроводу – муфтовое. Материал корпуса – латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 «Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением. Марки». Герметичность затвора – по классу «А». Привод – ручной (рукоятка). Диаметр 15, 20, 25, 32, 40 мм |
|
6. |
Радиаторы биметаллические |
Межосевое расстояние не менее 500 мм Диаметр подключения 20 мм Номинальный тепловой поток 1 секции: не менее 160 Вт Давление рабочее: 2,0 МПа
|
|
7. |
Тепловычисли-тель |
Количество подключаемых расходомеров: не менее 4 Дополнительный импульсный выход: есть Количество подключаемых датчиков температуры: не менее 2 Количество подключаемых датчиков давления: не менее 3 Тип питания: сетевой источник питания и резервная батарея АА Степень защиты корпуса: IP54 Габаритные размеры: 250х160х77 мм
|
Вышеуказанные требования к качеству материалов заданы только в отношении наиболее значимых для заказчика материалов, качество остальных материалов содержащихся в сметах должно отвечать требованиям соответствующих нормативных документов (ГОСТ, СНИП,ТУ и прочие).
Все материалы, используемые в ходе выполнения работ должны быть новые, не бывшие в использовании.
Работы выполняются за счет оборудования и расходных материалов Подрядчика.
Работы выполняются по требованиям СНиП 111-4-8 "Техника безопасности в строительстве", СНиП 3.05.01-85 "Внутренние сантехнические системы", а также требования противопожарных и санитарных правил.
После завершения выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику пакет исполнительной документации:
- паспорта изготовителя на применяемые материалы с указанием технических характеристик, сертификаты/декларации соответствия.».
КОНТРАКТ №1 К
Идентификационный код закупки: 172212900925021300100100110114322870
Город Чебоксары «12» июля 2017 года
Бюджетное научное учреждение Чувашской Республики «Чувашский государственный институт гуманитарных наук» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (БНУ «ЧГИГН»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Краснова П.С., действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Эверест», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Давыдовой Е.Н. действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемыми «Сторонами», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и иного законодательства Российской Федерации, на основании протокола аукциона в электронной форме № 2 от «28» июня 2017 г. заключили настоящий Контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт» о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить капитальный ремонт системы отопления, установка узла учёта и системы автоматической регулировки потребления тепловой энергии в административном здании бюджетного научного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный институт гуманитарных наук» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики с момента подписания Контракта и за 30 календарных дней с момента заключения Контракта до «11» августа 2017 года, из материалов Подрядчика, в соответствии с утвержденным Сторонами Техническим заданием (Спецификации) (Приложение №1 к Контракту) и Локальной сметой (Приложение № 2 к Контракту), которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта, согласно утверждённой Заказчиком смете.
1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые для выполнения работ условия, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Контрактом стоимость материалов и работ.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы, предусмотренные в утверждённой смете.
- Подрядчик обязуется производить работу качественно в установленный настоящим Контрактом срок, в соответствии со СНиПами, ГОСТами и техническими условиями.
1.5. Все изменения в контракт могут вноситься только по письменному соглашению сторон.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Заказчик» обязан:
- осуществить контроль и технический надзор за соответствием выполненных работ локальному сметному расчету, строительным нормам и правилам, техническим регламентам, а применяемых материалов, изделий и конструкций – государственным стандартам и техническим условиям;
- провести своими силами экспертизу выполненных работ;
- обеспечить приёмку выполненных «Подрядчиком» работ и их оплату в размере предусмотренном настоящим контрактом;
- обеспечить допуск рабочих, ИТР «Подрядчика» на территорию «Заказчика» с соблюдением действующего порядка на территории «Заказчика», а также пропуск необходимых машин и механизмов и инструментов;
- возвратить «Подрядчику» денежные средства, перечисленные на расчетный счет «Заказчика» в качестве обеспечения исполнения контракта, в течении 15 дней после выполнения обязательств по контракту и подписания сторонами акта приемки выполненных работ ф. КС‑2, если участником аукциона, с которым заключался контракт было принято решение о внесении денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта;
- принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что «Подрядчик» не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.
2.2. «Подрядчик» обязан:
- до начала выполнения работ представить на согласование «Заказчику» список рабочих, являющихся гражданами Российской Федерации и привлекаемых к выполнению работ на территории «Заказчика», а так же перечень машин и механизмов;
- не позднее чем через 5 дней с момента заключения контракта, составить и согласовать с «Заказчиком» до начала проведения работ календарный график выполнения работ, с учетом указанного срока окончания работ и требований Технического задания (Приложение № 1 к контракту);
- выполнить собственными или привлеченными силами и средствами все работы в объёме и сроки, предусмотренные в настоящем контракте, и сдать работы «Заказчику». В случае привлечения «Подрядчиком» субподрядчиков, «Подрядчик» обязан до начала работ письменно проинформировать об этом «Заказчика» и представить договоры субподряда, документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к выполняемым работам и правоустанавливающие документы субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ. «Подрядчик» несет гражданскоправовую и материальную ответственность перед «Заказчиком» за ненадлежащее качество работ и нанесение ущерба на объекте «Заказчика» субподрядными организациями;
- поставить на объект производства работ необходимые материалы, изделия, оборудование и конструкции;
- обеспечить выполнение на объекте производства работ необходимые мероприятия по соблюдению требований техники безопасности, экологической и противопожарной безопасности;
- самостоятельно организовывать производство работ на объекте по своим планам и графикам согласованным с «Заказчиком»;
- устранить безвозмездно по требованию «Заказчика» все дефекты выполненных работ, выявленные в процессе приёмки работ и гарантированного срока эксплуатации;
- выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем контракте;
- своевременно представлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе сложностях, возникающих при исполнении контракта, а так же к установленному контрактом сроку предоставить «Заказчику» результаты выполненных работ, предусмотренные настоящим контрактом;
- выполнять требования природоохранного законодательства, а после окончания работ вывезти и утилизировать мусор, убрать места пролития ядовитых технических жидкостей и нефтепродуктов. Утилизация мусора осуществляется за счет средств «Подрядчика».
3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ
3.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать предъявляемым условиям контракта, а также принятым в Российской Федерации строительным нормам и правилам, техническим регламентам, ТУ, ГОСТам, требованиям межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, а также другим нормативным документам.
3.2. При исполнении контракта по согласованию «Заказчика» с «Подрядчиком» допускается выполнение работ, отвечающих требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями, при этом увеличение стоимости работ не допускается.
3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» предусмотренных контрактом обязательств по выполнению работ, в том числе нарушений условий контракта о качестве работ, а так же просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств предусмотренных контрактом, «Заказчик» направляет «Подрядчику» письменную претензию с указанием нарушения, сроков его устранения и намерения «Заказчика» о применении штрафов (пеней).
3.4. Для взаимодействия с «Подрядчиком», осуществления контроля за качеством выполнения работ, приёмки и экспертизы результатов выполняемых работ «Заказчик» назначает ответственных лиц и наделяет их соответствующими полномочиями по приёмке как отдельно выполненных работ, так и выполненных работ в целом.
3.5. «Подрядчик» письменно информирует «Заказчика» за два рабочих дня до начала приёмки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием «Заказчиком» и «Подрядчиком» актов промежуточной приёмки конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.
Приёмка выполненных работ по п. 1.1 настоящего контракта оформляется двухсторонним актом приемки выполненных работ ф. КС-2 не позднее 10 дней после письменного извещения «Подрядчиком» «Заказчика» о готовности работ. Работы считаются выполненными после подписания сторонами акта приемки выполненных работ ф. КС-2.
3.6. При приемке выполненных работ, резерв на непредвиденные расходы (1%), предусмотренный Локальным сметным расчетом (Приложение №2 к контракту) должен подтверждаться в акте приемки выполненных работ ф. КС-2 фактически выполненными работами.
При отсутствии потребности «Заказчика» в использовании резерва на непредвиденные расходы (1%), сумма резерва при приемке выполненных работ из акта ф. КС-2 исключается.
3.7. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приёмки работ, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем недостатков и указанием сроков их устранения.
Для устранения обнаруженных «Заказчиком» недоделок или некачественного выполнения работ, «Подрядчик» своими силами и средствами обязан переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества в срок не более 10 суток.
4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. Стоимость Контракта составляет 1 904 776,96 (один миллион девятьсот четыре тысячи семьсот семьдесят шесть) руб. 96 коп, т.ч. НДС (в случае если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в т.ч. НДС» заменяются на слова «НДС не облагается в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена Контракта, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта).
Процент снижения начальной (максимальной) цены контракта определяется как отношение разницы между начальной (максимальной) ценой контракта и предложенной победителем аукциона ценой контракта к начальной (максимальной) цене контракта, умноженное на коэффициент, равный ста составляет – 22,5 %.
Процент снижения начальной (максимальной) цены контракта является твердым и не может изменяться в ходе исполнения контракта.
Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
4.2. Стоимость работ определяется в соответствии с локальным сметным расчетом, являющимся обязательным приложением к настоящему контракту, с учетом процентного снижения начальной (максимальной) цены контракта.
4.3. Оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в течение 15 рабочих дней после окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приёмке завершённых работ, проведения экспертизы выполненных работ, подписания актов приемки выполненных работ ф. КС-2 и ф. КС-3 и представления «Подрядчиком» счета и счёта-фактуры.
Оплата производится за счет целевой субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики в рублях Российской Федерации. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчётного счёта «Заказчика».
4.4. В случае применения к «Подрядчику» штрафных санкций (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств по контракту, в том числе нарушение условий контракта о качестве работ, а так же за просрочку исполнения «Подрядчиком» обязательств предусмотренных контрактом, «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» стоимость фактически выполненных работ с вычетом размера штрафа (пени) рассчитанного в соответствии с п. 5.5., 5.6. настоящего контракта.
Исполнение обязательства «Подрядчика» по перечислению начисленного штрафа (пени) в доход бюджета возлагается на «Заказчика».
При прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» вправе расторгнуть контракт с оплатой фактически выполненного объема работ.
4.5. «Заказчик» несет бремя ответственности за полное и своевременное исполнение обязательств по оплате выполненных работ «Подрядчиком» по контракту.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.3. В случае ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств «Подрядчик» вправе взыскать с «Заказчика» штраф устанавливаемый в размере 2,5 процентов цены контракта, что составляет 47 619,42рублей ___копеек.
5.4. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, «Заказчик» направляет «Подрядчику» требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных «Подрядчиком» и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок «Подрядчиком» обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле С = Сцб х ДП (где Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП -количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
5.6. За ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), «Подрядчик» выплачивает «Заказчику» штраф устанавливаемый в размере 10 процентов цены контракта, что составляет 190 477рублей 69 копеек.
5.7. Выполненные работы, не соответствующие требованиям настоящего контракта, считаются не выполненными. «Заказчик» вправе отказаться (полностью или частично) от оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта и установленной нормативно-технической документации. Все затраты и расходы, связанные с доработками и переделками работ, производятся за счет «Подрядчика».
5.8. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы «Подрядчиком» по контракту в соответствии с действующим законодательством.
«Подрядчик» предоставляет «Заказчику» гарантии по обеспечению своей ответственности в случае несоответствия выполненных работ условиям контракта и действующему законодательству Российской Федерации, за обнаружившиеся недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации электрических сетей и электрооборудования, по вине «Подрядчика», за причинение материального ущерба своими действиями или бездействием и за неисполнение иных условий контракта.
Срок гарантии на результаты работ устанавливается – 5 лет с даты подписания сторонами акта приёма-сдачи выполненных работ.
5.9. Штрафные санкции (штрафы, пени) не освобождают стороны от обязательства по выполнению настоящего контракта.
5.10. По результатам проверок работ по ремонту электрических сетей и электрооборудования контролирующими органами ФСБ России, органами военной прокуратуры акты контрольных обмеров и камеральной проверки подлежат обязательному рассмотрению «Подрядчиком» и при наличии нарушений при производстве работ подлежат возмещению «Подрядчиком» в доход федерального бюджета.
6. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
6.1 Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, решению суда и в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
6.2. «Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
6.3. «Заказчик» обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что «Подрядчик» не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.
6.4. «Подрядчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
6.5. «Заказчик» вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
6.6. Сторона, принявшая решение расторгнуть настоящий контракт, в связи с односторонним отказом от исполнения контракта, при нарушении условий контракта другой стороной обязана не позднее чем в течении трех рабочих дней с даты принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта направить письменное уведомление другой Стороне с решением об одностороннем отказе от исполнения контракта.
6.7. Решение одной из сторон об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления стороны принявшей решение об одностороннем отказе от исполнения контракта другой стороны.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, в случаях установленных законодательством, в частности при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых в момент наступления срока исполнения сторонами своих обязательств по контракту.
К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.), забастовки, диверсии, запретные меры органов государственной власти.
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, сторона, которая ссылается на это, обязана в течение 10-ти дней уведомить в письменной форме другую сторону, как о наступлении, так и о прекращении действия таких обстоятельств с предоставлением соответствующих доказательств, заверенных государственными органами власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (а равно при просрочке уведомления), удостоверяющего документа, сторона контракта, их получающая, вправе не принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий контракта.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. При реализации условий контракта стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Стороны обязаны немедленно информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов в течении 10-ти дней.
8.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
8.3.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
8.3.2. Если по предложению «Заказчика» увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
8.3.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до «Заказчика», как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств. При этом «Заказчик» в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.
8.4. При исполнении контракта не допускается перемена «Подрядчика», за исключением случая, если новый «Подрядчик» является правопреемником «Подрядчика» по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные контрактом, переходят к новому «Заказчику».
8.5. Стороны не могут передавать права и обязанности по настоящему контракту третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
8.6. Время пребывания рабочего персонала на территории объекта производства работ устанавливается «Заказчиком».
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Для урегулирования споров, связанных с исполнением контракта, стороны устанавливают обязательные соблюдение претензионного порядка перед обращением в Арбитражный суд Чувашской Республики.
9.2. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Чувашской Республики.
Сторона, получившая предложение о расторжении контракта, должна сообщить другой стороне свое решение в течение 10-ти дней с момента получения этого предложения. При отсутствии согласия или не достижении договоренности на расторжение контракта одной из сторон, контракт может быть расторгнут через Арбитражный суд Чувашской Республики.
9.3. Обращение в Арбитражный суд Чувашской Республики без соблюдения претензионного порядка не допускается.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Вся представляемая сторонами друг другу информация, связанная с заключением и исполнением контракта, считается конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению.
10.2. Стороны обязуются не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия другой стороны, кроме случаев, когда такое разглашение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.3. В случае раскрытия (включая неумышленное) конфиденциальной информации, сторона, виновная в раскрытии информации, обязана предпринять все возможные действия для устранения в максимально короткий период времени последствия такого раскрытия, и возместить другой стороне убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), связанные с раскрытием конфиденциальной информации.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
11.1. Начало действия контракта: с момента заключения контракта.
11.2. Окончание срока действия контракта: «31» августа 2017 года, а в части финансовых взаиморасчётов – до полного их завершения.
11.3. Контракт подписан в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Каждый экземпляр идентичен и имеет равную юридическую силу.
12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
12.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 190 477 (сто девяносто тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 69 копеек.
12.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется Подрядчиком в форме предоставления безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику во временное распоряжение (форма обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно).
12.3. В случае, если обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту предоставляется в виде Банковской гарантии, то такая банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, который ведется Минфином России и размещен на его официальном сайте.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Государственному заказчику, в установленных ч. 13 ст. 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Государственному заказчику, в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со ст. 96 указанного Федерального закона;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику;
5) срок действия банковской гарантии;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Государственным заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
12.4. Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на 1(один) месяц.
12.5. Заказчик осуществляет проверку обеспечения исполнения контракта в случае предоставления банковской гарантии путем проверки на наличие сведений о банке, выдавшем банковскую гарантию на включение в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, который ведется Минфином России и размещен на его официальном сайте (ч. 1 ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также на наличие сведений о банковской гарантии, содержащихся в реестре банковских гарантий, который размещен в ЕИС (на официальном сайте).
Банковская гарантия, предоставляемая участником в качестве обеспечения заявки или контракта, должна быть включена банком в реестр банковских гарантий, размещенный в ЕИС (на официальном сайте).
Выявление Заказчиком отсутствия указанных сведений до подписания государственного контракта является основанием для отказа Заказчиком в заключении контракта.
Если информация о банковской гарантии отсутствует в указанном реестре, Заказчик должен будет отказывать в ее принятии, что повлечет отказ в допуске к участию в закупке участника, представившего такую гарантию, или признание его уклонившимся от заключения контракта.
12.6. Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту (в том числе в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию) Подрядчик обязуется Заказчику представить иное (новое) обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях, которые указаны в Контракте.
Срок предоставления нового обеспечения исполнения Контракта устанавливается сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения установленного Контрактом обеспечения исполнения Контракта.
12.7. При выставлении в банк требования бенефициара по банковской гарантии пени и штрафы начисляются в соответствии с условиями настоящего Контракта по день выставления указанного требования включительно.
12.8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, обеспеченных гарантией, не освобождает Подрядчика от полного исполнения условий настоящего Контракта.
12.9. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком) составляет 45 (сорок пять) календарных дней со дня подписания Сторонами акт сдачи–приемки исполнения обязательств по Контракту, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
12.10. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ
13.1. К настоящему контракту прилагается обязательное для сторон и являющееся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание на 11 листах.
Приложение №2 – Локальный сметный расчет на 11 листах.
- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
|
Заказчик: Бюджетное научное учреждение Чувашской Республики «Чувашский государственный институт гуманитарных наук» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 428015, Чувашская Республика, город Чебоксары, Московский проспект, 29, корпус1, ИНН 2129009250, КПП 213001001, ОКПО 04011236, ОКВЭД 73.20 Расчетный счет №40601810600003000003, Отделение - НБ Чувашской Республики, г.Чебоксары, БИК 049706001, л/с 21266Б01261, КБК 8740708 Ц 711511620, Минфин Чувашии. |
Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью "Эверест" ИНН: 1216022665 КПП: 121601001 Юридический адрес: 425000, Российская Федерация, республика Марий Эл, Волжск, Ленина, 18/2 офис (квартира) 10 Почтовый адрес: 425000, Республика Марий Эл, город Волжск, улица Ленина, д.18/2 кв.10 Телефон: 7-961-3795666 E-Mail: elenad2016@bk.ru Банковские реквизиты: ПАО "АК БАРС" БАНК БИК: 049205805 Рас/с: 40702810800430000097 Кор/с: 30101810000000000805
|
|
Директор_________П.С.Краснов
|
Директор_________Е.Н.Давыдова
|
Подписи сторон.
|
От Заказчика:
Директор_________П.С.Краснов
М.П. |
От Подрядчика:
Директор_________Е.Н.Давыдова
М.П. |
15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.
15.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Контракта:
Приложение №1.Техническое задание.
Приложение №2. Локальный сметный расчет.
1.Приложение №1 составлено согласно предложенным участником закупки материалам с указанием товарных знаков и характеристик данных материалов.
2.Приложение №2 составлено в соответствии с локальной сметой победителя в действующих ценах на соответствующие объёмы работ.
